Fachveranstaltungen
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen der Ingenieurkammer Bremen
Letzte Aktualisierung: 28.09.2021
Aufgrund der aktuellen Einschränkungen finden derzeit keine öffentlichen Veranstaltungen in der Ingenieurkammer Bremen statt.
Die Onlineveranstaltungen sind bis aufs nächste eingestellt. Wir halten für Sie die neuesten Informationen bereit.
Zusätzliche Hinweise zu den Veranstaltungen finden Sie unter: www.ikhb.de
(dort jeweils über Link “Veranstaltungen”/"Fort-und Weiterbildung Bremen-Niedersachsen")
oder direkt über www.fortbilder.de
Weitere Veranstaltungen
Bauwerksbegrünung
Donnerstag, 30.09.2021, 14:00 Uhr – 17:30 Uhr
2. Teil: Freitag, 01.10.2021, 9.30-13 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Fassadenbegrünung
„Grüne“ Architektur basiert auf Gebäudebegrünungskonzepten, wie der Dach- und Fassadenbegrünung. Sie ist inzwischen fester Bestandteil des ökologischen Stadtumbaus. Das Seminar wendet sich an Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner, es hat zum Ziel, praxisbezogen und interdisziplinär die Nutzungsvielfalt der Gebäudebegrünung in Zusammenhang mit den Techniken des energetischen Bauens sichtbar und erstrebenswert zu machen. Die Fortbildungsveranstaltung leistet damit einen Beitrag für eine stärkere Beteiligung des Bauwesens an den klimatischen und ökologischen Anforderungen unserer Zeit.
- Standort-Kriterien und örtliche Voraussetzungen für bautechnisch und botanisch geeignete Begrünungskonzepte
- Formen boden- und wandgebundener Bauweisen der Fassadenbegrünung, Versorgungstechnik, Pflanzenauswahl, wirtschaftliche Kriterien
- Konkurrenzen und Synergien in der Kombination von Fassadenbegrünung und energieeffizientem Bauen
- Fehlerpotenziale und Schadensvermeidung bei der Planung und Ausführung der Fassadenbegrünung
- Leitfaden für eine bautechnisch und baurechtlich sichere Anwendung
- Motivationskriterien – Leistungsspektrum der Gebäudebegrünung bei Anwendungsmöglichkeiten am Einzelgebäude und im städtischen Maßstab
Dachbegrünung
Unter der „Begrünungsart“ ist die grundlegende Ausbildung und Nutzung der Dachbegrünung zu verstehen. Bei einfachem Aufbau und geringer Pflege und Nutzung spricht man von Extensivbegrünungen“. Das Gegenteil ist die „Intensivbegrünung“ (Dachgarten) mit einem höheren, gartenähnlichen Aufbau und dementsprechend höherer Pflege und Nutzung durch den Menschen als zusätzlichen Wohnraum.
- Begrünungsarten und Vegetationsformen
- Funktionen und Wirkungen
- Bautechnische Grundlagen
- Planung
- Intensive Dachbegrünungen – Beispiele
- Extensive Dachbegrünungen – Beispiele
- Die Auswirkungen von Klimaextremen
- Schäden an Intensiven Dachbegrünungen
- Schäden an der Extensive Dachbegrünungen
- Die neue FLL-Dachbegrünungsrichtlinie 2018
Öffentliches Baurecht
Grundlagenseminar für Absolvent*innen und Berufsanfänger
Montag, 04.10.2021, 09:30 Uhr – 17:00 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Öffentliches Baurecht
Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrecht für Architekten
Die Gedanken sind frei. Ein entscheidender Satz, der gerade im architektonischen Entwurfsprozess die Grundlage der Kreativität darstellt. Ganz anders verhält es sich im nächsten Schritt, wenn es um die bauliche Realisierung geht. Hier hält das unvermeidliche öffentliche Baurecht unzählige Regelungen und Bestimmungen bereit, die einen schnell den Überblick verlieren lassen. Angefangen beim Bauplanungsrecht, über die unterschiedlichen Landesbauordnungen bis hin zum weit verzweigten Baunebenrecht fühlt man sich leicht wie im Labyrinth.
Dieses Seminar vermittelt systematisch die Grundlagen über die Rechtsbereiche, Gesetze und Verordnungen des öffentlichen Baurechts sowie deren Ableitungen und Gliederungen. Dabei werden die wesentlichen Regelungen zusammengefasst und die behördlichen Zuständigkeiten aufgezeigt. Ergänzt wird der theoretische Teil durch Beispiele aus der Praxis.
Das Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Erfolgreiche Leitung von Projekten - Verbesserung Ihrer persönlichen Projektleiterkompetenzen
Donnerstag, 07.10.2021, 09:30 Uhr – 17:00 Uhr
2.Tag: Freitag, 08.10.2021, 9.30-17 Uhr.
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Im Seminar werden Kenntnis und Anwendung von methodischen und kommunikativen Techniken vermittelt mit dem ZIel, den/die Projektleiter/in in ihrer/seiner Rolle zu stärken.
Der Projektleiter hat die Verantwortung für die Kundenzufriedenheit sowie für die Qualität und den wirtschaftlichen Erfolg des Projektes. Darüber hinaus ist er für die Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit der Projektmitarbeiter verantwortlich und sichert mit seiner Arbeit den langfristigen Erfolg des Büros.
Die Position von Projektleitern wird dabei in Planungsbüros oft unterschätzt. Die Projektleiter werden gar nicht oder nur halbherzig ernannt und bekommen nicht immer alle Informationen, die sie zur Steuerung des Projektes bräuchten. Hinzu kommt noch, dass der Projektleiter eigentlich lieber der Architekt ist und nicht so gern die Rolle des „Managers“ übernimmt.
Der Projektleiter hat die Aufgabe, Besprechungen effektiv zu leiten, andere Projektbeteiligte zu überzeugen, mit dem Auftraggeber zu verhandeln und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass jeder im Team seine Arbeit effektiv und mit Freude erledigt. Das sind hohe Anforderungen an die persönlichen Kompetenzen eines Projektleiters, die in der Regel im Studium nicht vermittelt werden.
70 % der Projektleitertätigkeit beruht auf Kommunikation: darauf aufbauend werden in diesem Seminar entsprechende Kompetenzen vermittelt. Weiter wird die Projektleitungskompetenz im persönlichen Bereich nachhaltig gestärkt sowie die Kenntnis und Anwendung von methodischen und kommunikativen Techniken vermittelt. Mit diesem Seminar soll der Projektleiter in seiner Rolle gestärkt werden. Durch einen hohen Praxisanteil können die neu erlernten Techniken unmittelbar umgesetzt werden.
Dieses 2-tägige Seminar ist für Projektleiter, angehende Projektleiter und Büroinhaber oder Abteilungsleiter konzipiert.
- Führungsqualitäten des Projektleiters - fordern und fördern von Mitarbeitenden
- Kommunikationswerkzeuge für Ihr Projekt - mit zielgerichteter Konversation zum Projekterfolg
- Customer guidance - den Auftraggeber verstehen und erfolgreich führen
- DISG-Modell zur Typbestimmung - mit wem habe ich es zutun und wie gehe ich mit ihm um?
- Berücksichtigung individueller Verhaltensstile bei Mitarbeitern und Auftraggebern - Strategien für die erfolgreiche Steuerung
- Konfliktmanagement - Konflikte konstruktiv lösen
Das Seminar wird mit 16 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Privates Baurecht
Grundlagenseminar für Absolvent*innen und Berufsanfänger
Montag, 11.10.2021, 09:30 Uhr – 17:00 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Privates Baurecht
Grundlagen, Vertragsrecht und Vergütung
Neben dem öffentlichen ist das private Baurecht das Rechtsgebiet, welches von Architekten beherrscht werden muss, denn es gibt eine Vielzahl von juristischen Fallstricken von der Vertragsanbahnung bis zur Schlussrechnung des Architekten im Umgang mit den Bauherren, den Werkunternehmern und sonstigen Dritten.
Zudem stoßen Sie bei Ihrer Arbeit regelmäßig auf juristische Begrifflichkeiten und Abläufe, sind aber im Umgang damit oft nicht genügend geübt, um darauf angemessen und sicher reagieren zu können. So haben Sie sicherlich schon von Regelungen, Begriffen und Problemen wie dem Werkvertrag, der VOB/B oder auch der vorzeitigen Kündigung des Architektenvertrages und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten bei der Abrechnung im Rahmen der HOAI gehört etc.
Ihnen dazu erstes wichtiges Grundlagenwissen und vor allem ein Verständnis für die Gesetzes- bzw. Regelungssystematik im privaten Baurecht überhaupt verständlich zu vermitteln, steht deshalb im Vordergrund dieses Seminars.
Das Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Design by Availability: Recyclingarchitektur
Dienstag, 12.10.2021, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
An der Endlichkeit der Ressourcen gibt es seit mehr als drei Jahrzehnten keinen Zweifel. Ebenso lange werden Lösungsvorschläge für die Probleme des Klimawandels auf nachfolgende Generationen verschoben.
Auf das Konto des Gebäudesektors gehen EU-weit rund 50 % des Ressourcenverbrauchs, 33 % des Müllaufkommens, 50 % des Energieverbrauchs und 33 % des Wasserverbrauchs. [1], [2] 8 % der globalen Treibhausgasemissionen werden alleine durch die Zementherstellung verursacht.[3]
Bestrebungen, die negativen Umweltauswirkungen des Bauens zu verringern, beschränkten sich in der jüngeren Vergangenheit vor allem auf die Reduzierung der Verbrauchsenergie von Gebäuden in deren Betrieb durch verschiedene Strategien der Effizienzsteigerungen bei Gebäudehülle und Haustechnik. Zugleich gehen diese zumeist mit Reboundeffekten einher, die die Erfolge der Effizienzsteigerungen egalisieren, beispielsweise durch höhere Komfortansprüche und einer Steigerung des Flächenbedarfes pro Kopf.
Die Energie- und Ressourcenaufwendungen für die Gebäudeherstellung werden immer noch weitgehend ausgeblendet, obwohl der Anteil der „grauen Energie“ bei Neubauten in Bezug auf den Gesamtenergiebedarf mit ca. 40 % bis 60 % erheblich ist [4].
Hier liegt eine Stellschraube mit äußerst großer Wirksamkeit, wenn wir das 2°- Ziel der Erderwärmung noch erreichen beziehungsweise unterschreiten wollen. CO2 Emissionen der Gebäudeherstellung fallen nicht erst in 30 Jahren sondern sofort an – oder können eben auch sofort vermieden werden.
Neben der Erfordernis einer generellen Reduktion von (Neu-)Bautätigkeit und Flächenversiegelung ist eine Strategie zur Verringerung des Ressourcen- und Energieverbrauchs das Herstellen von geschlossenen Stoffkreisläufen bei der Gebäudeproduktion. Hierzu zählt sowohl das Wiederverwenden und Recyceln von Bauteilen und Baustoffen als auch der Einsatz von recyclingfähigen Produkten und eine recyclinggerechte Bauweise.
Dabei kann der vorhandene Gebäudebestand auch als riesiges Rohstofflager begriffen werden. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verknappung natürlicher Ressourcen wird dem Recycling von Baustoffen und Materialien sowie recyclinggerechten Bauweisen in Zukunft eine immer wichtigere Rolle zukommen.
Auf Grundlage der Erfahrungen bei Planung und Bau des 2019 in Hannover fertig gestellten Projektes „Recyclinghaus“ werden verschiedene „Spielarten von Recycling“ erläutert und die besonderen organisatorischen, planerischen und entwerferischen Herausforderungen skizziert.
QUELLEN
1] Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zum effizienten Ressourceneinsatz im Gebäude¬sektor. URL: ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/DE/1-2014- 445-DE-F1-1.Pdf [Stand: 13.10.2020]
[2] Hillebrandt, Annette; Riegler-Floors, Petra; Rosen, Anja; Seggewies, Johanna- Katharina: Recycling Atlas. München: Detail, 2018
[3] WWF: Klimaschutz in der Beton und Zementindustrie - Hintergrund und Handlungsoptionen 11/2018
[4] Quelle/source: Graue Energie im Ordnungsrecht/Förderung, Forschungsprogramm Zukunft Bau des BBSR
www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ZB/Auftragsforschung/5EnergieKlimaBauen/2017/graue-energie/Endbericht.pdf
Das Seminar wird mit 2 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Das neue Gebäudeenergiegesetz: Konsequenzen für Planung und Ausführung
Mittwoch, 13.10.2021, 14:00 Uhr – 17:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Das „Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude“ (GEG), verkürzt auch „Gebäudeenergiegesetz“ genannt, ist im November 2021 in Kraft getreten. In diesem neuen Gesetz werden Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz, Energieeinspargesetz und damit auch die Energieeinsparverordnung zusammengeführt.
Zielsetzung sollte ursprünglich sein, die bisherigen gesetzlichen Regelungen zu entbürokratisieren und zu vereinfachen. Gleichzeitig musste mit dem Gesetz der EU-Richtlinie entsprochen werden, das das energetische Niveau eines „Niedrigstenergiegebäudes“ von den Mitgliedsstaaten fordert.
Mit dem neuen GEG ergeben sich für den Wohnungsbau weiterhin drei alternative Nachweisverfahren und für den Nichtwohnungsbau wie bisher zwei Verfahren. Neben diesen nachweisrelevanten Inhalten werden im Gesetz eine Vielzahl von (neuen) mit geltenden Normen in Bezug genommen.
Folgende Aspekte werden im Einzelnen behandelt:
- Anforderungen für zu errichtende Wohn- und Nichtwohngebäude – Folgen für den architektonischen Entwurf?
- Anforderungsgrößen und Nachweismöglichkeiten sowie wesentliche Neuerungen der DIN V 18599 : 2018-09
- die neue DIN 4108 Beiblatt 2 : 2019-06 im Zusammenhang mit Wärmedämm- und Wärmebrückenkonzepten – Auswirkungen für Planung- und Ausführung
- Dichtheits- und Lüftungskonzepte, Auswirkungen der neuen DIN SPEC 4108-8 in Bezug auf Lüftungskonzepte und die neue Messnorm: DIN EN ISO 9972
- Konkretisierungen im Kontext mit Änderungen von Bauteilen bestehender Gebäude
- neue Nachweisführung für Ausbau und Gebäudeerweiterungen; was ist nachzuweisen bei Nutzungsänderungen
- Befreiungen und Ausnahmen
- Innovationsklausel
Die Veranstlatung wird mit 4 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Crashkurs Bauleitung Teil 1: Leistungspflichten im Bauvertrag
Teil 1 der 4-tägige Seminarreihe zum Einstieg in die Leistungsphase 8 - Objektüberwachung
Mittwoch, 13.10.2021, 14:00 Uhr – 17:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Die Objektüberwachung eines Bauprojekts hat die Baustelle im Sinne ihres Bauherrn so zu führen, dass die Baumaßnahme in der geforderten Qualität innerhalb der geplanten Zeit mit den veranschlagten Kosten fertig gestellt wird. Die zwischen Bauherrn und Bauunternehmern geschlossenen Bauverträge nach BGB oder VOB stellen den Rahmen dar, in welchem die Ausführung der vereinbarten Bauleistung zu erfolgen hat, wobei beide Parteien eine Vielzahl von teils ineinandergreifenden Rechten und Pflichten übernehmen. Die mit der Bauüberwachung beauftragten Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieure benötigen eingehende Kenntnisse der vertraglichen Regelungen und müssen über darauf aufbauende Techniken der Steuerung und Abwicklung verfügen, um ein Bauprojekt erfolgreich führen zu können.
Seminarziel ist die Vermittlung des dafür erforderlichen Basiswissens über die Leistungspflichten der am Bau Beteiligten sowie über den Aufgabenumfang der Objektüberwachung nach HOAI und deren Einflussmöglichkeiten.
- Der Vertrag:
- Bauorganisation
- Bauleistungen und Planungsleistungen
- Der Auftraggeber:
- Pflichten und Rechte des Auftraggebers
- Die Vollmacht
- Der Auftragnehmer:
- Hauptpflichten des Auftragnehmers
- Allgemein anerkannte Regeln der Technik
- Prüfungs- und Schutzpflichten
- Baustellensicherheit
- Die Objektüberwachung:
- Ziele und allgemeine Pflichten
- Leistungspflichten nach HOAI
- Planprüfung:
- Werk- und Montagepläne
- Pläne der Planungsbeteiligten
Das Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Crashkurs Bauleitung - 4-teilige Seminarreihe zum Einstieg in die LP 8 - Objektüberwachung
Donnerstag, 14.10.2021, 09:30 Uhr – 13:00 Uhr
2. Teil: 16.10.2021, 9:30-13:00 Uhr. Weitere Termine: 17./18.11.2021, 14./15.12.2021, 10./11.01.2022.
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Die Online-Seminarreihe "Crashkurs Bauleitung" besteht aus vier Tagesseminaren , teilweise sin die Seminare auf zwei Tage verteilt - bitte beachten Sie die Daten. Die Seminare können hier im Paket gebucht werden zum reduzierten Gesamtpreis von 500 EUR (statt 600 EUR) für Absolvent*innen und Mitglieder bzw. für 1000 EUR (statt 1200 EUR) für Gäste.
Donnerstag, 14.10.- Freitag 15.10.2021: Crashkurs Bauleitung Teil 1 Leistungspflicht im Bauvertrag
Montag, 10.01.-Dienstag, 11.01.2022: Crashkurs Bauleitung Teil 4: Nachtragsmangement
Die Einzeltage des Seminarzyklus können auch einzeln gebucht werden. Bitte gehen Sie dazu weiter auf die jeweiligen EInzelankündigungen und melden Sie sich dort an:
Die einzelnen Tagesseminare werden jeweils mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Vergabe von Planungsleistungen unter dem VGV-Schwellenwert
Montag, 01.11.2021, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Das Seminar wird mit 2 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Richtiges Mangelmanagement – die häufigsten Fehler
Dienstag, 02.11.2021, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Im Umgang mit Mängeln und den dabei für die weitere Vorgehensweise zu beachtenden Regeln entstehen häufig Fehler, die weitreichende Haftungsfolgen haben können. Ziel des Seminars ist es, ein professionelles Mangelmanagement zu beherrschen zur Vermeidung dieser - häufig immer gleichen - Fehler und so für den Bauherrn, aber vor allem auch im Interesse der eigenen Unternehmung und Haftung, rechtssicher den Umgang mit Mängeln aktiv zu gestalten.
Das Seminar wird mit 2 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Meisterwerk in Stahl: Umbau der historischen Messehalle 15 in Leipzig
Dienstag, 09.11.2021, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Die Messehalle 15 in Leipzig wurde im Jahr 1928 mit einer Stützweite von rund 100 m errichtet und galt bei ihrer Entstehung als weltweit weitgespannteste Ausstellungshalle der Welt für einen Zeitraum von über 10 Jahren. Bombenangriffe sowie unterschiedliche An- und Umbauten in den darauffolgenden Jahren zerstörten nicht nur die beindruckende, stützenfreie Stahlkonstruktion, sondern auch den ursprünglichen Raumeindruck nachhaltig. Im Seminar schildern Architekt Jost Westphal und Beratender Ingenieur Dr.-Ing. Jens Ritter, wie es gelungen ist, die unter Denkmalschutz stehende Halle als Zeitzeugin der Baugeschichte zu erhalten und einer neuen Nutzung zuzuführen.
Der Leitgedanke des Umbaus bestand darin, durch die Rekonstruktion des ursprünglichen Innenraums eine denkmalgerechte und wirtschaftliche Lösung für den Einzug eines Zweirad-Centers zu finden. Augenmerk wurde dabei unter anderem darauf gelegt, die beeindruckende Stahlkonstruktion vor dem Abriss zu bewahren und den ursprünglichen Raumeindruck aus der Erbauungszeit wieder sicht- und erlebbar zu machen. Im Seminar wird das durch die beteiligten Planer erarbeitete Konzept erläutert:
- Wiederherstellung des Spannweitenrekords durch Rückbau der nachträglich eingebrachten Sicherungsstützen
- Freilegung der ursprünglichen, tragenden Konstruktion
- Abtragung der Kopfbauten an der Nordfassade
- Einbringung eines neuen wirtschaftlichen Nutzungskonzepts
Das Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Für die Durchführung der Online Seminare haben die Architektenkammer und die Ingenieurkammer Bremen einen digitalen Lernraum eingerichtet: www.akikhb-lernraum.de .
Dort finden Sie die Seminarunterlagen und einen Link zum Live Online Meeting Raum, in dem die Live Sessions stattfinden. Für die Nutzung des digitalen Lernraums erhalten Sie einmalig per Mail Ihre persönlichen Login-Daten. Diese sind dauerhaft auch für zukünftige Online-Seminare gültig. Ihre Seminarbuchungen finden Sie nach dem Login unter „Meine Seminare“.
Um an Online Seminaren teilzunehmen, benötigen Sie lediglich einen PC oder Laptop mit Audiofunktionen und Internetzugang. Die Teilnahme per Tablet oder Smartphone ist ebenfalls möglich. Um an Diskussionen teilnehmen zu können, empfehlen wir die Verwendung eines Headsets. So werden störende Rückkopplungen vermieden.
Bauen im Bestand – Verstärkung von Baukonstruktionen
Donnerstag, 11.11.2021, 13:00 Uhr – 17:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Planungs- und Bauaufgaben verlagern sich zunehmend vom Neubau zum „Bauen im Bestand“. Um bestehende Immobilien an veränderte Anforderungen anpassen zu können, ist vielfach eine Verstärkung der tragenden Konstruktion unumgänglich. Die Wahl geeigneter Verstärkungsmaßnahmen, deren Konzeption und Bemessung stellt dabei eine ingenieurtechnische anspruchsvolle Aufgabe dar.
Mit diesem Seminar werden die Grundlagen der Verstärkungsverfahren vermittelt und anhand von Beispielen erläutert. Auf diese Weise werden die Seminarteilnehmer in die Lage versetzt, für zu künftige Verstärkungsmaßnahmen das geeignete Verfahren auszuwählen und die statisch-konstruktiven Nachweise hierfür zu führen.
Themen
- Allgemeine und baurechtliche Aspekte Sicherheitskonzept, Konstruktiver Brandschutz, Bestandsschutz, Prüfstatik
- Beurteilung von Traglastreserven Bauwerksfestigkeit, statische Nachweiskonzepte, angepasste Sicherheitsbeiwerte
- Anordnung zusätzlicher Tragelemente Zusammenwirken, Lastaufteilung, zeitabhängige Vorgänge
- Bemessung und Konstruktion von Spritzbetonverstärkungen Norm, konstruktive Anforderungen, Nachweise für Platten, Balken und Stützen
Das Seminar wird mit 4 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Fälle aus der Anwaltspraxis - Aktuelle Rechtsprechung zum Zeithonorar
Montag, 15.11.2021, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Das Seminar wird mit 2 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Schäden an Fassaden
Dienstag, 16.11.2021, 09:30 Uhr – 17:00 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Dieses Seminar soll den Teilnehmern grundlegend die wichtigsten Kenntnisse über die Anforderungen an Fassaden, der sach- u. fachgerechten Planung u. Ausschreibung, der Vertragsgestaltung und der Ausführung vermitteln. Insbesondere die sich im Laufe der Zeit ändernden Regelwerke (relevante Regelwerke zur Abdichtung) führen bei Nichtbeachtung zu einem nicht zu unterschätzenden Konfliktpotenzial. Bereits in der Planungs- bzw. Ausführungsphase können unter Berücksichtigung der o.a. Anforderungen zukünftig Schäden Beanstandungen und Streitigkeiten vermieden werden.
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit Ihre Praxisfälle in das Seminar einzubringen.
Seminarinhalt:
- Regelgerechte Planung und Ausführung von Fassaden nach konstruktiven und bauphysikalischen Anforderungen
- Grundlagen des Mauerwerkbaus / Regelwerke (DIN 1053 / EuroCode 6)
- Verblendfassaden
- Verblend-Fußpunktabdichtung / Abdichtung angrenzender Bauteile
- Relevante Regelwerke zur Abdichtungstechnik / Abdichtungsebenen
- DIN 18.195 / DIN 18.531 / DIN 18.533
- Im Detail: Tür- und Fensteranschlüsse, Fenster-Sturzbereich
- Konsol- und Abfangkonstruktionen an Verblendfassaden
- WDVS- und Putzfassaden
- Anforderungen an deren Ausführung
- Schlagregendichte Ausführung / Rissproblematik / Ausführungsdetails /
- Sockelabdichtung / Regelkonforme An- und Abschlüsse
- Vorgehängte Fassadensysteme
- Anforderungen an deren Ausführung
- Ausführungsdetails / Regelkonforme An- und Abschlüsse
- Energetische Sanierung
- Vorgaben der aktuellen EnEV / Mindestwärmeschutz
- Erkennen von Schäden und Ausführungsfehlern an Fassaden deren Schadensursächlichkeit
- Erforderliche Sanierungsmaßnahmen; Kosten und ggfls. Minderwerte
Das Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Crashkurs Bauleitung Teil 2: Terminplanung - Bauzeit - Terminsteuerung
Mittwoch, 17.11.2021, 09:30 Uhr – 13:00 Uhr
2. Teil: Donnerstag, 18.11.2021, 9.30-13 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Die Bauzeit ist von wesentlicher Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Bauprojektes. Trotz anscheinend gemeinsamen Interesses aller am Bau Beteiligten kommt es regelmäßig zu Bauzeitstörungen mit den Folgen Bauzeitverlängerung und monetärer Ansprüche, die in komplexen Nachträgen vorzutragen sind. Die mit der Planung, Vergabe und Bau¬über-wachung beauftragten Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieure benötigen neben bautechnischem Wissen eingehende Kenntnisse der vertragsrechtlichen Regelungen nach VOB, HOAI und BGB, um zunächst eine sinnvolle Terminplanung zu entwickeln, Bauabläufe folgerichtig in die Ausschreibung einfließen zu lassen sowie deren Umsetzung zu steuern und zu kontrollieren. Im Störungsfall sind Techniken zur Gegensteuerung gefragt und Bauzeit¬nachträge zu prüfen. Darüber hinaus müssen eigene Ansprüche geltend gemacht werden.
Seminarziel ist die Vermittlung aller Pflichten und Rechte der Vertragspartner in Bezug auf Bauzeit und Bauzeit-störungen auf der Grundlage der Regelungen insbesondere in VOB/B und BGB sowie nach HOAI 2013, die ausgeweitete Verpflichtungen der Planenden enthält. Der Fokus liegt auf einer praxisnahen Darstellung der empfindlichen Thematik – beispielsweise Feintermin¬planung: Möglichkeiten der stärkeren Einbeziehung des Bauunternehmers in die Terminverantwortung.
- Grundlagen der Terminplanung und der Bauzeit:
- Regelungen in DIN, VOB und BGB
- Regelungen und Leistungspflichten nach HOAI
- Ausführungsfristen:
- Verantwortlichkeiten von AG und AN
- Folgen von Bauzeitstörungen
- Grundlagen zur Kündigung
- Einflussmöglichkeiten der Objektüberwachung:
- Bauzeit in Ausführungsplanung und Ausschreibung
- Koordination und Kontrolle
- Steuerung, Gegenmaßnahmen, Bauzeitmanagement
- Besprechungen, Protokolle und Dokumentation
- Weiche Faktoren
Das Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Brennpunkt Feuchteschutz: Normen und Richtlinien für die Bauwerksabdichtung
Dienstag, 23.11.2021, 09:30 Uhr – 17:00 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Die Durchfeuchtung erdberührter Bauteile und das Eindringen von Wasser in Bauwerke und Bauteile sind immer wieder Schadensschwerpunkte des Bauens. Gerade dem Feuchteschutz kommt bei hochwertigen technologischen Lösungen des Wärmeschutzes eine zentrale Bedeutung zu.
Wenn man weiß, dass gerade im Wohnungsbestand durch Feuchtigkeit erhebliche Probleme auftreten, z. B. durch aufsteigende Mauerfeuchtigkeit, durch mangelhafte Abdichtungen oder hygroskopische Wasseraufnahme. Der Baugrund stellt dabei besondere Anforderungen an alle Baubeteiligten.
Die ganzheitliche Betrachtung bauseitiger Erfordernisse im erdberührten Bereich sowie praxisgerechte Hinweise werden in diesem Seminar dargestellt.
Seminarinhalt:
- Aktuelle Regelwerke zu Abdichtung, Dränung und Dämmung
- Baugrunduntersuchungen als Grundlage für sicheres und wirtschaftliches Bauen
- Planungsgrundsätze zur Bauwerksabdichtung
- Anforderungen und Bemessung
- Verschiedene Abdichtungssysteme
- Dränanlagen zur Unterstützung von Bauwerksabdichtungen
- Wärme- und Feuchteschutz im erdberührten Bereich
- Objektbeispiel einer Bauwerksabdichtung aus der Sicht der Planenden und Sachverständigen
Das Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Zeitgemäße Selbstdarstellung im Netz: Wie Sie Ihr Büro und Ihre Projekte optimal online präsentieren
Mittwoch, 24.11.2021, 14:00 Uhr – 17:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Ganz gleich, ob Sie neue Bauherren gewinnen oder potentielle neue Mitarbeiter*innen auf Ihr Büro aufmerksam machen wollen: Die eigene Website sowie Profile auf den wichtigsten Social Media-Plattformen sind dabei wertvolle Helfer. Es sind die Orte, an denen sich Aussenstehende über Ihr Büro und Ihre Projekte informieren. Das Webinar vermittelt wertvolles Wissen darüber, wie man Büro-Website und Social Media-Profile mit überschaubarem Aufwand effektiv pflegt, welche Inhalte für welches Medium geeignet sind und wie Sie mit Automatisierungs-Tools viel Zeit sparen können.
Auch das Thema "Suchmaschinenoptimierung" spielt eine wichtige Rolle bei der Selbstdarstellung im Netz: Denn damit die eigene Website auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen oben steht, braucht ein Architekturbüro in der Regel keinen speziellen Dienstleister. Meist reicht es aus, bei der Strukturierung und der redaktionellen Bearbeitung der eigenen Internetpräsenz ein paar einfache Regeln zu beachten. Welche das sind, lernen Sie im Webinar.
Seminarinhalte:
- Warum Sie von der Büro-Präsentation im Netz mehrfach profitieren
- So spielen Büro-Website und Social Media optimal zusammen
- Social Media: Welche Inhalte für welche Plattform?
- Suchmaschinenoptimierung (SEO): Besser gefunden werden
- Automatisierung: Zeit sparen durch kostenlose Zusatz-Tools
Das Seminar wird mit 4 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Social Media im Planungsbüro
Donnerstag, 25.11.2021, 14:00 Uhr – 17:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Social Media-Plattformen erleichtern es uns heute, die (Fach-)Öffentlichkeit über die eigene Arbeit zu informieren, Kontakte zu knüpfen oder Arbeitsabläufe über das Internet zu vereinfachen. Das Webinar stellt die für Planungsbüros relevanten Social Media-Dienste vor. Neben den Klassikern Facebook und Twitter sind das z. B. die Foto-App Instagram oder die Business-Netzwerke LinkedIn und XING.
Ebenso auf dem Programm: Kostenlos nutzbare Tools, mit denen mehrere Profile aus einer Quelle bespielt werden können und die das zeitversetzte Veröffentlichen von Beiträgen ermöglichen.
An konkreten Praxisbeispielen wird gezeigt, wie Architektur- und Planungsbüros heute auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen mit überschaubarem Zeit- und Kostenaufwand ihre Projekte präsentieren, Öffentlichkeitsarbeit betreiben sowie die projektbezogene Zusammenarbeit optimieren können. Dabei werden auch die rechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt.
Zielgruppe: Das Online-Seminar richtet sich an Büro-Inhaber und "Website-Verantwortliche" sowie Mitarbeiter*innen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
Methodik: Vortragsteile und Live-Demonstrationen wechseln sich ab.
Lernziel: Die Teilnehmer*innen lernen, welche Plattformen relevant sind und wie sie dort mit überschaubarem Aufwand ihr Büro und ihre Projekte präsentieren.
Das Seminar wird mit 4 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Unternehmensformen für Planungsbüros - Haftung sinnvoll beschränken
Montag, 29.11.2021, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Das Seminar wird mit 2 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Konstruieren im Holzbau
Dienstag, 30.11.2021, 14:00 Uhr – 17:30 Uhr
2. Teil: Mittwoch, 01.12.2021, 9.30-13 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Das materialgerechte Konstruieren von Anschluss- und Auflagerpunkten ist die wesentliche Aufgabe beim Planen von Holzbauwerken, da die besonderen Eigenschaften des Werkstoffs berücksichtigt werden müssen.
In diesem Seminar wird die Konstruktion von Bauteilfügungen für Holzbauteile (Stäbe und Scheiben) behandelt.
Zuerst werden die rechnerischen Grundlagen vorgestellt und dann die Theorie an aussagekräftigen, praxisnahen Details umgesetzt.
Behandelt werden u.a. Hauptträger-Nebenträger- Anschlüsse, Ausklinkungen, Durchbrüche/Aussparungen, Auflagerverstärkungen und querzugbeanspruchte Bereiche. Darüber hinaus wird aufgezeigt, was beim Einsatz von Stahlblechformteilen zu beachten ist.
Teilnehmer: saSV für die Prüfung der Standsicherheit, öbuv SV auf diesem Sachgebiet, bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser, qualifizierte Tragwerksplaner, Ingenieure und Architekten
Das Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Klimaanpassung in Planungsprozessen der Stadtgemeinde Bremen
Donnerstag, 02.12.2021, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Im Seminar werden die aus dem Klimawandel resultierenden Bedarfe zur Anpassung an die Klimafolgen und zentrale Klimaanpassungsbelange für Planungsprozesse der Stadtgemeinde Bremen dargestellt. Es werden die vorhandenen Datengrundlagen zur Ableitung von Klimaanpassungsbedarfen vorgestellt und erläutert, welche Informationen diese Daten zur Begründung von Klimaanpassung bereitstellen. Weiterhin werden die Ergebnisse des verwaltungsinternen Prozesses zur Entwicklung von Verfahrensregeln vorgestellt, dessen Ziel eine frühzeitige und systematische Berücksichtigung von Klimaanpassungsbelangen in der Stadtplanung und in der Bauleitplanung ist. Der dafür entwickelte „Leitfaden für einen Klimaanpassungscheck“ mit den für eine klimaangepasste Planung relevanten Planungshinweisen wird erläutert.
Das Seminar wird mit 2 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
BEG in der Praxis - Praktische Anwendung der neuen Bundesförderung effizienter Gebäude
Freitag, 03.12.2021, 14:00 Uhr – 17:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Das Seminar wird mit 4 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
HOAI – Grundzüge und Honorarermittlung
Dienstag, 07.12.2021, 09:30 Uhr – 13:00 Uhr
2. Teil: Mittwoch, 08.12.2021, 9.30-13 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Die HOAI – auch die novellierte HOAI 2021 – bietet beste Grundlagen für die Leistungsbestimmung und das Honorar für Planungsaufgaben. Grundkenntnisse der HOAI sind ein „Muss“ für alle mit Bauplanungsleistungen befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – sei es in Architektur- und Ingenieurbüros oder auf Seiten der Auftraggeberschaft.
Dieses HOAI-Grundlagenseminar bietet für die Planungsleistenden eine Übersicht der relevanten Themenbereiche mit Blick auf Auftragsumfang und Honorarparameter. Die vorgesehenen Honorarberechnungsbeispiele beschränken sich auf die Gebäudeplanung.
Ziele dieses Seminars sind die Vermittlung aller wesentlichen HOAI-Grundkenntnisse zur Planungsleistung und zur Honorarberechnung.
- Anwendung der HOAI
- Neuerungen der HOAI 2021
- Struktur und Inhalt
- Planungsbereiche und deren Abgrenzung
- Planungsleistungen: Systematik und Umfang
- Honorar: Parameter und Ermittlung
- Planen und Bauen im Bestand
- Planungsleistungsverträge: Vergabe, Abschluss und Abwicklung
- Abnahme, Mängel und Haftung
- Vergütung
- Honorarberechnungsbeispiele
Das Online-Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Crashkurs Bauleitung Teil 3: Abnahme - Mängel - Vergütung - Kostenplanung
4-tägige Seminarreihe zum Einstieg in die Leistungsphase 8 - Objektüberwachung
Dienstag, 14.12.2021, 09:30 Uhr – 13:00 Uhr
2. Teil: Mittwoch, 15.12.2021, 9.30-13 Uhr.
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Abnahme, Mängel und Gewährleistung (Verjährung) sowie Haftung der Planenden sind wesentliche Schritte und Folgen am Ende jeder Baumaßnahme, deren Grundlagen und Wirkungsweisen bekannt sein müssen. Darüber hinaus sollten die mit der Bauüberwachung beauftragten Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieure über auf diesen Kenntnissen aufbauende Techniken der Steuerung und Abwicklung verfügen, um ein Bauprojekt erfolgreich zur Übergabe bringen zu können.
Seminarziel ist die Vermittlung des dafür erforderlichen Basiswissens über die Abnahme nach BGB und VOB, über Rechte, Pflichten und Folgen bei Mängeln und über den Aufgabenumfang der Objektüberwachung nach HOAI. Die Abrechnung schließt das Bauvorhaben ab: Zweiter Schwerpunkt des Seminars sind alle mit der Vergütung in Zusammenhang stehenden benötigten Grundkenntnisse sowie ein Exkurs zur Kostenplanung nach DIN 276.
- Abnahmemanagement:
- Voraussetzung der Abnahme
- Arten der Abnahme
- Folgen der Abnahme
- Leistungspflichten der Objektüberwachung
- Mangelmanagement:
- Der Mangel
- Die Mitverantwortung des Auftraggebers
- Mängelansprüche
- Verjährungsfristen
- Leistungspflichten der Objektüberwachung
- Vergütung:
- Die Rechnung und das Aufmaß
- Die Zahlung
- Störungen der Vergütung
- Sicherheitsleistungen
- Leistungspflichten der Objektüberwachung
- Kostenplanung:
- Kosten im Bauwesen nach DIN 276
- Kostenermittlung und Kostenkontrolle nach HOAI
Das Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Crashkurs Bauleitung Teil 4: Nachtragsmanagement
4-tägige Seminarreihe zum Einstieg in die Leistungsphase 8 - Objektüberwachung
Montag, 10.01.2022, 09:30 Uhr – 13:00 Uhr
2. Teil: Dienstag, 11.01.2022, 9.30-13 Uhr.
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Nachträge zu Bauverträgen sind aufgrund der Dynamik des Baugeschehens als systemimmanent zu betrachten, denn in der langen Zeit zwischen Auftragserteilung und Abnahme kann vieles geschehen: Änderungswünsche des Bauherrn, Änderungen von bautechnischen Bestimmungen, Probleme bei der Materialbeschaffung und vieles andere mehr. Nachträge sind leider aber auch viel zu häufig die Folge nicht ausgereifter Planungen und lückenhafter Leistungsverzeichnisse. Nicht zuletzt gibt es Nachträge, die dem Renditestreben oder überzogenem Anspruchsdenken von Bauunternehmen zuzuschreiben sind. Die mit der Vergabe und Bauüberwachung nach HOAI beauftragten Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieure benötigen eingehende Kenntnisse der vertragsrechtlichen Regelungen nach VOB und BGB, um ihrer Prüfungsaufgabe von Nachtragsansprüchen nachkommen zu können.
Seminarziel ist die Vermittlung des erforderlichen Basiswissens, um Nachtragsursachen zu reduzieren sowie Nachtragsbearbeitung und -prüfung sicher vornehmen und in die Leistungspflichten nach HOAI einordnen zu können.
- Vertragsarten
- Bedeutung und Aufstellung der Leistungsbeschreibung
- Nachtragsbegriff, Nachtragserarbeitung, Nachtragszeitpunkt
- Nachtragsarten und Anspruchsgrundlagen
- Übersicht über Nachtragsursachen:
Von der Mehrmenge bis zum Baugrundrisiko - Nachtragsberechnung
- Nachtragsprüfung
- Nachtragsvermerk
- Grundleistungen und Besondere Leistungen nach HOAI
Das Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
HOAI - Planungsleistungen mit dem Honorar im Blick
Donnerstag, 13.01.2022, 09:30 Uhr – 13:00 Uhr
2. Teil: Freitag, 14.01.2022, 9.30-13 Uhr.
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Planungshonorare sind Verhandlungshonorare. Daran ändert die novellierte HOAI 2021 nichts. Es entfällt gegenüber der „alten“ HOAI lediglich ein sowieso weitmaschiges Sicherheitsnetz eines einklagbaren Mindesthonorars. Unverändert finden zum Projektbeginn Verhandlungen zum Vertrag und zu wesentlichen Honorareckpunkten statt, wofür die HOAI nach wie vor beste Grundlagen bietet. Werden diese angewandt, ist im Projektverlauf eine Kostenberechnung aufzustellen, der Anteil der mitzuverarbeitenden Bausubstanz ist im Zuge der Entwurfsplanung festzulegen, auf bauherrenseitige Änderungswünsche ist angemessen zu reagieren.
Für die in der Projektabwicklung zu bestimmenden Honorarparameter werden die planenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeblich sein. Dafür sind ein Grundwissen der HOAI sowie in bestimmten Fällen auch vertiefte Kenntnisse erforderlich. Diese vermittelt das hier vorliegende Seminar – und weitere das Honorar betreffende Themen: Schon frühzeitig sind die Grundlagen für erfolgreiches und normgerechtes Nachtragsmanagement zu schaffen. Mit der Bestimmung der tatsächlichen Leistungsverpflichtung ist die Abgrenzung von Grundleistungen und Besonderen Leistungen verbunden. Stundenlisten müssen regelkonform aufgestellt werden. Und nicht zuletzt sollten auch die Haftungsfolgen mangelhafter Planungsleistungen bekannt sein.
Ziele dieses Seminars sind die Sensibilisierung für wirtschaftliche Aspekte und die Vermittlung aller wesentlichen HOAI-Kenntnisse zum Verständnis der Zusammenhänge zwischen Planung und Honorar. Dieses Wissen ist grundlegende Voraussetzung – nicht nur für die Büroleitung, sondern für alle an der Planungsaufgabe beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter –, um auch im Sinne der Ökonomie Projekte erfolgreich bearbeiten zu können.
Folgende Themenbereiche sind unter anderem vorgesehen:
- HOAI: Rechtliche Einordnung und Grundlagen
- Die Leistung: Leistungsbilder · Leistungsphasen · Leistungspflichten
- Das Honorar: Grundlagen · Anrechenbare Kosten · Zeithonorar
- Planen und Bauen im Bestand: Umbau- und Modernisierungszuschlag · Mitzuverarbeitende Bausubstanz
- Nachtragsmanagement: Nachtragsansprüche und Nachtragsberechnung
- Leistungsabschluss: Zahlung · Abnahme · Haftung
Das Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Thermischer Komfort als Voraussetzung zufriedener Nutzer – Konsequenzen für den Entwurf
Montag, 17.01.2022, 14:00 Uhr – 17:30 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Das Seminar wird mit 4 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Alternative Lüftungskonzepte - Grenzen und Möglichkeiten der Fensterlüftung
Montag, 07.02.2022, 09:30 Uhr – 17:00 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Kein anderes Thema scheint die Gemüter von Planern, Sachverständigen aber Gerichten so zu erhitzen, wie die Frage nach der Lüftung mit Fenstern. Dabei werden nicht selten polarisierend und oftmals unreflektiert Beschreibungen in Normen vor- und angeführt, ohne am Ende ingenieurmäßig die eigentlichen Fragen zu beantworten:
- Welche Anlässe und Notwendigkeiten gibt es im Einzelfall, Innenluft mit Außenluft auszutauschen?
- Welche Regelungen (auch gesetzliche) bestehen?
- Welche Möglichkeiten der Be- und Entlüftung und Systeme bestehen, die Aufgaben zu erfüllen?
- Welche Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme gibt es?
Hier steht der Architekt oder sein Erfüllungsgehilfe (der ergänzende Planungsverantwortliche) in der Pflicht, sich mindestens koordinativ oder selbst planend um diese Inhalte zu kümmern. Das Seminar macht deutlich, dass bereits diese Lüftungsbelange in den ersten Planungsphasen zu bedenken sind, denkt man beispielsweise an die Entspeicherung von Räumen im Zusammenhang mit dem sommerlichen Wärmeschutz.
Für die Konzepterarbeitung können unterschiedliche Planungshilfen herangezogen werden. Die DIN/TR 4108-8 hilft hier. In der Neufassung wurden Rechenalgorithmen der DIN EN 16798 eingebunden, auf deren Basis mit geringem Planungsaufwand Lösungen erarbeitet werden können.
Folgende Aspekte werden im Einzelnen behandelt:
-· Anlässe für das Lüften
-· Mögliche Lüftungssysteme, Lüftung auch von fensterlosen Räumen
-· Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme
-· Randbedingungen für Schimmelwachstum, baukonstruktive Randbedingungen im Neubau- und Gebäudebestand
-· Beispielhafte Lösungen im Wohnungsbau / Ausblick auf den Nichtwohnungsbau
Das Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Farbpsychologie in der Architektur
Freitag, 11.02.2022, 14:00 Uhr – 17:30 Uhr
2. Teil: Freitag, 11.02.2022, 9:30-13:00 Uhr
Digitaler Lernraum der
Architektenkammer und der Ingenieurkammer Bremen
Online
Inhalte
Emotionales Farberleben ist durchaus subjektiv. Das hält viele Architekten davon ab, Farbtöne deutlicher einzusetzen. Eine farbige Behausung liegt aber in unserer Natur wie die Orientierung an Farben. An konkreten Praxisbeispielen wird gezeigt, wie gute Farbkonzepte objektive Wirkung erzielen, die durchaus subjektiv erlebt werden darf.
1. Teil: Grundlagen
- Wie die Manipulation durch Farbe uns täglich beeinflusst.
- Wie wir erlebte Farben verarbeiten.
- Warum Planende nbedingt die additive und subtraktive Farbmischung kennen sollten.
- Was die Farbvorlieben Ihrer Kunden bedeuten und warum Sie darauf eingehen sollten.
2. Teil: Aufbauwissen
- Wie der Einsatz von Farbe Innen- und Außenräume in ihrer Proportion und Ausstrahlung verändert.
- Harmonie und Disharmonie in der Farbenlehre und welche Rolle Kontraste dabei spielen.
- Die Berücksichtigung von Lichtfarben und Farbreflexen bei der Entwicklung von Farbkonzepten.
Das Seminar wird mit 8 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungssatzung der Architektenkammer Bremen anerkannt.
Was bringt Ihnen eine Zusammenarbeit mit uns?